贷款用于买材料的合同

⑴ 贷款购房要签什么合同

要签购房合同和贷款合同。

买房贷款签订后应拿好：

1、购房合同和首付款收据

在签订好合同且交了首付后，开发公司会给你盖过章的收据跟购房合同。

(1)贷款用于买材料的合同扩展阅读：

贷款是银行或其他金融机构按一定利率和必须归还等条件出借货币资金的一种信用活动形式。广义的贷款指贷款、贴现、透支等出贷资金的总称。银行通过贷款的方式将所集中的货币和货币资金投放出去，可以满足社会扩大再生产对补充资金的需要，促进经济的发展，同时，银行也可以由此取得贷款利息收入，增加银行自身的积累。

还款计算方式：

计划月还款额=〔贷款本金×月利率×（1+月利率）^还款月数〕÷〔（1+月利率）^还款月数－1〕

还款月数=贷款年限×12

月利率=年利率/12

还款月数=贷款年限×12

⑵ 用于贷款的装修合同怎么写

• 房屋装修合同 （贷款专用）
  甲方（委托方）：
  乙方（施工方）：
  根据国家有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议，共同遵守。
  一、工程概况：
  1、装饰施工地点：
  2、建筑面积
  平方米。
  3、工程内容： 室内装饰、家具、家用电器等。
  4、委托方式： 包工包料大包干交钥匙工程。
  5、施工工期：乙方收到工程款之日视作开工日，总工期为 120
  天。
  二、工程价款及结算方式：
  1、总价款： （￥： ）。经双方认可变更施工内容的，变更部分的工程款按实另计。
  2、付款方式： （1）合同签订后，十五天内一次性支付工程款
  元。 （2）工程验收合格后，十五日内结清工程尾款。 （3）乙方银行账号
  ，账户名
  ，开户行 。
  三、施工准备及双方的义务
  （一）甲方工作 1、甲方应提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。 2、指派
  为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监管、验收，办理变更、签证、工程款支付等手续和其他有关事项。
  （二）乙方工作 1、指派项目经理
  为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决办理由乙方负责的各项事宜。 2、乙方在施工中应遵守施工安全操作规程，保证作业人员和周围住房及财产、相邻居民的安全。若发生安全事故，乙方应承担由此引发的经济损失。
  四、材料的供应 甲、乙双方签字认可的工程预算书中所核定的材料按合同规定均由乙方采购，其质量必须符合国家标准。如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
  五、工程质量及竣工验收的办法 1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《家庭装饰装修工程质量规范》为依据进行质量评定验收。 2、装饰装修工程竣工后，工程质量和环保要求应当符合国家有关标准。
  六、违约责任 1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工一天，甲方支付乙方
  元； 2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方
  元违约金。
  七、工程保修： 1、住宅室内装修工程保修期为二年。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自装修工程竣工验收合格之日起计算。 2、由于甲方使用不当造成损坏，或不能正常使用，不属保修范围。
  八、纠纷处理 装修工程发生纠纷的，由双方协商或者调解解决。协商、调解不成的，当事人可选择下列第 种方式处理： （1）提交仲裁委员会仲裁； （2）依法向人民法院起诉。
  九、本合同一式 份，具有同等法律效力。施工图纸及工程预算书等合同附件为本合同的组成部分。
  甲方（盖章）：
  乙方（盖章）：
  代表（签字）：
  委托代理人：
  年 月 日

⑶ 材料买卖合同能拿去银行贷款吗

不能，到银行贷款没那么容易，除了银行对你的了解（主要是信誉度和还款能力）外，大额的贷款还要有不动产抵押。小额贷款还需要担保人。
所有合同都不能作为像银行贷款的依据，因为银行不是你的财务科。

⑷ 银行贷款为什么要购销合同

1. （1）需要

   （2）原因：贷款之前，银行需要了解借款人的贷款用途，销售合同只是证明贷款用途的证明之一，也可以用其他合同、其他书面材料证明贷款的用途。

2. 销售合同是：平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
   

⑸ 合同贷款需要什么材料

买卖夫妻双方的身份证、户口本、结婚证（单身的带单身证明原件），买方的收入证明、银行流水、无房证明或首套房证明，首付款打款凭证（可在签订合同后在贷款行以银行打款方式付首付款给卖方），在贷款行开立好的还款卡，购房合同、房产证复印件及原件（还在按揭的房子提供复印件），有房产中介参与的，还需提供三方协议，卖方在贷款行开立的收款卡，银行信贷员进行核对审验和复印。

拓展资料
贷款合同是经济合同的一种形式。即贷款方将货币交付借款方使用，借款方依照有关规定，按期将一定数额的货币及其利息返还给贷款方，确定相互权利义务关系的协议。
为了保证自身安全，贷方要求借方在贷款合同有效期间的财务状况 (特别是它的流动性) 至少要同它签订合同时的情况不相上下。列在贷款合同中维护贷款者利益的条款，叫做保护性条款。贷款合同本身只是表示在借方违反合同条款的场合下，贷方有采取行动的合法权限。否则的话，贷方将受到它承诺的贷款条件的约束，一直要等到合同期满才能采取纠正措施。
借款人应该按照约定的用途使用贷款，不能用于非法目的。
贷款合同载明的借款用途不得违反国家限制经营、特许经营以及法律、行政法规明令禁止经营的规定。明确此项条款，对借款人而言，可以维护自己使用资金的权利；对贷款人而言，可以监督资金的流向，确保资金回笼，控制风险。
对贷款用途加以限制的原因是：首先，如果借款人将贷款用于非法用途，如果违反国家法律、行政法规的禁止性规范，将导致贷款合同无效。即使贷款人在贷款的使用时对此非法目的尚不知情，一旦贷款人知悉此非法目的后，必须阻止借款人继续提款。其次，限制贷款用途是为了保证还款资金的来源。如果贷款不按协议的用途加以运用，借款人可能因经营不当导致丧失还款能力。再者，贷款行内部经营方针可能对发放贷款的行业或部门有限制，政府规则、法令有时也有类似规定。最后，限制贷款的用途还可能因为是涉及第三人的利益，比如在出口信贷项目中，贷款用途就仅限于特定的支付对象。

⑹ 担保贷款已办好，银行要求提供公司购买原材料合同怎么办理

肯定要提供公司购买原材料的合同了。
因为你办理贷款的用途就是要购买原材料啊！
如果提供真实的合同有困难的话，可以提供一份现制作的合同啊
你跟你的上游（供货单位）说好让他们提供个合同就行了啊，内容、日期及金额要符合你在银行贷款的要求就行了。

合同东西是活的，其他的方法应该不用说的太直白了！ 比如搞个存在单位的章子。。。。

⑺ 我公司从银行贷款，银行需汇入另一家公司（与我公司签订买卖合同），银行解释说此笔货款要用于专用用途

银行的意思是贷款必须用于购买原材料。
你公司最好在别的银行再开一个公司账号，对方可以把钱汇到新开账户上。
比如贷款是在建行，在工行又开一账户：
汇走钱
借：其他应付款----另一家公司
贷：银行存款--建行
汇来钱
借：银行存款--工行
贷：其他应付款----另一家公司
然后可以再把钱从工行转到建行。

⑻ 贷款实际用途跟合同不符构成什么罪

贷款诈骗罪的意思是以非法占有的目的而向银行进行贷款。而如果并没有非法占有的意思，也就是说贷款后是愿意归还的也进行了归还，而只是贷款用途与实际不符合的，不构成贷款诈骗罪。
当然，可能当初在贷款是可能会和银行约定贷款用途，实际贷款用途与约定不符的话了能涉及违约，但不构成犯罪。
贷款用途严格要求了贷款用途的真实性，银行在后期检查中如果发现贷户的贷款实际用途与申请用途不符，可以认定是挪用贷款资金。
银行有权停止该贷户未发放的剩余贷款，并有权利要求贷款提前偿还贷款的全部本息。并且贷款的利率会上浮。而且为了防止贷户挪用贷款，银监会要求一定金额以上的贷款必须使用贷款人受托支付的方式将贷款资金实时划至借款人的交易对象的账户中。
贷款用途定义借款人取得贷款，目的是从事生产经营活动，或者用于购买材料或者添置必备的设备，或者用于于个人购房、购车、消费等支出，贷款最终将与一定的生产要素相结合。借款人在取得贷款前，是必须确定贷款的用途，明确用途不是为了唬弄银行、放贷公司的，而是为了让贷款发挥它最大的经济效益，不能让贷款闲置不用。
个人贷款用途，一般都是购房、购车、装修房屋、求学、旅游、看病等等。
个人贷款用途注意事项：
1、个人贷款要有明确用途，且应符合法律法规规定和国家有关政策，交易背景真实，不得虚构交易背景和贷款用途;
2、个人贷款的使用应遵循诚信原则，符合借款合同中约定的用途，根据国家现行规定，贷款资金不得违规进入股市、房地产开发等国家明令禁止进入的领域;
3、贷款购买住房的，应按照国家规定申请个人住房贷款，根据国家现行规定，消费性贷款禁止用于购买住房。

⑼ 银行贷款合同有几份

一式三份，借款人一份、贷款银行一份、担保人各持一份。

拓展资料：

信贷合同，是指以银行作为贷与人与公民或法人缔结的金钱贷款协议。在中国，中国人民银行、各专业银行和信用合作社依法在职权范围内办理信贷业务。信贷合同应订明贷款数额、用途、期限、利率、结算办法和违约责任等条款。依下列原则办理：

（1）按国家批准的信贷计划进行。

（2）有物资保证(指用于购买计划规定的原料、材料和其他适用适销的物资）。

（3）按期归还并付法定利息。

参考资料：网络-信贷合同

⑽ 贷款买房有贷款合同吗

买房贷款有合同的，如果借款人在银行申请了房贷，那么在贷款审核通过后银行会和你签订合同。如果审核没有通过，就没有合同了。
购房贷款的办理流程是：
一、借款人选购好房屋后，准备材料，然后到银行网点提出贷款申请;
二、银行受理后，会调查材料，对贷款进行审批;
三、审批通过的可以签订贷款合同。审核失败的，银行会告知原因;
四、借款人办理抵押等手续，然后银行放款。
【拓展资料】
一、购房合同和贷款合同什么时候能拿到？
在购房时，购房合同一般是一式四份，银行一份做贷款使用，开发商一份，房产管理局一份做为注册备案，最后就是你自己一份。在签订的时候就能拿到。
而贷款合同是在银行贷款审批通过后，才开始签订贷款合同。抵押贷款合同一般银行交给开发商，由开发商再下发到你手中。根据开发商提交的进度和你个人提供的资料是否及时有关系。
二、银行通知开始还贷，贷款合同还没拿到怎么办？
有时候贷款已经下来了，银行也开始通知还贷，但是贷款合同还没拿到。这时候可以带着购房的合同和发票或收据，到当地房产管理局进行查询，看是否已经在备案中。如果已经备案，就可以开始还款了，如果没有，应及时联系开发商拿到合同，并进行备案。
三、银行已经开始放贷了，不拿贷款合同有关系吗？
银行开始放贷后，一般如何还款和合适还款等都会及时提醒。所以只要及时还款，暂时没有拿到关系不大，但是不是说不需要这份贷款合同。一般银行都会有备档，可以与银行相关人员联系拿取。
四、购房贷款合同丢了怎么办？
1.如果购买的是现房，按我国现行规定，房屋买卖合同须办理房屋过户登记手续方为有效成立。未经登记的，房屋买卖合同不生效，法律不予保护。因此，若已经办理了过户登记手续，就从法律上杜绝了因不慎丢失所带来的隐患，只需补办丢失的材料就可以了。
2.如果购买的是期房，并且没有办理房产登记，可以到当地（县级以上）人民政府房地产管理部门和土地管理部门查询。根据《城市商品房销售管理办法》的规定，商品房预售。
3.开发经营企业应当与购房人签订商品房预售合同，预售人应当在签约之日起30日内到上述两部门办理登记备案手续。如果已办理产权登记，自然也就不必担心因丢失合同和收据所造成的隐患。